ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 447-25
Objet : Travaux de réfection du pont surplombant le canal Blaton-Ath
Lieu : Beloeil – Section de Stambruges – N50 - rue de Tournai. Plan de déviation du tec
Date : Stambruges, N50, rue de Tournai, à hauteur du pont du canal Blaton-Ath, les mesures de sécurité suivantes seront d’application entre le 15/09/2025 à 08h et le 27/02/2026 à 18h (voir plans joints) :
La traversée du pont sera totalement interdite à tout trafic, piétons, cyclistes, véhicules. La circulation de transit entre le carrefour N50/rue de Tournai-N506/Avenue de l’Europe et le carrefour N50/rue de Tournai et N505/rue d’Harchies sera interdite. o Une déviation sera mise en place, dans les deux sens, via la E42/A16 et les échangeurs n° 28 « Basècles » et n° 27 « Bernissart ». o Les commerces et habitations longeant la N50, ainsi que le cimetière, resteront accessibles durant toute la durée du chantier, en circulation locale, de part et d’autre du pont. La ligne TEC n° 13, qui relie Saint-Ghislain à Quevaucamps, sera déviée (voir site www.letec.be).
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 465-25 et 467-25
Lieu : Basècles – N50 – rue Grande, à hauteur du n° 146 et Basècles – N50 – rue Grande, à hauteur du n° 68
Motif : Déménagement – Réservation de stationnement et Déménagement – Réservation de stationnement
Date : Basècles, N50, rue Grande, entre le 11 et le 15/09/2025 de 8h à 18h, les mesures suivantes seront applicables :
- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur une distance de 15 mètres afin de réserver un emplacement devant l’immeuble du demandeur pour les véhicules de déménagement. - L’accès aux garages des propriétés avoisinantes devra être garanti.
et
Basècles, N50, rue Grande, n° 68, entre le 11 et le 15/09/2025 de 8h à 18h, les mesures suivantes seront applicables :
- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur une distance de 15 mètres afin de réserver un emplacement devant l’immeuble du demandeur pour les véhicules de déménagement. - L’accès aux garages des propriétés avoisinantes devra être garanti.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 463-25
Lieu : Basècles - rue des Ecoles, à hauteur des n° 15 à 19
Motif : Interdiction de stationner – travaux de réfection à la Crèche communale
Date : Basècles, rue des Ecoles, le 11/09/2025 de 8h à 16h :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits à hauteur des n° 15 à 19. - Un passage sécurisé de minimum 1.50 m sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 452-25
Lieu : Quevaucamps - N50 - rue de Tournai, à hauteur du n° 320 – BK 18.215
Motif : Raccordement eau - réseau SWDE – en trottoir et voirie par forage dirigé – Powalco 23090061
Date : Quevaucamps, N50, rue de Tournai, entre le 18/09/2025 à 07.00 hrs et le 20/10/2025 à 18hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 30 mètres à hauteur du n° 320. La vitesse des véhicules sera ramenée à 30 km/h à hauteur du chantier. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur le planche de signalisation RX.5/Piétons/cyclistes (a) annexée au présent. Un passage sécurisé de minimum 1,50 m sera mis en place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 451-25
Lieu : Grandglise – rue du Fayt, 99
Motif : Travaux de raccordement à l’égouttage public – ouverture en voirie - Route barrée Planche de signalisation R2.3. (2Dév.)
Date : Grandglise, rue du Fayt, entre le 18/09/2025 à 7 heures et le 19/09/2025 à 17 heures, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
La circulation des véhicules sera interdite, excepté desserte locale, entre son carrefour avec elle-même et son carrefour avec la rue Château d’eau / rue d’Harchies. Pour la desserte locale, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie et la vitesse sera ramenée à 30 km/h à hauteur des travaux. Un passage sécurisé sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 450-25
Lieu : Stambruges – rue Albert 1er, à hauteur du n° 31
Motif : Placement d'un conteneur en voirie
Date : Stambruges, rue Albert 1er , à partir du 17/09/2025 à 06.00hrs et jusqu’au 19/09/2025 à 18.00hrs :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits sur une distance de 50 mètres de part et d'autre de la voirie face à l’habitation portant le n° 31. - Le conteneur ne pourra pas empiéter sur l’emplacement pour personnes handicapées situé le long du n° 33. - Si la sécurité l’exige, la circulation des véhicules se fera par demi-chaussée avec passage alterné. Priorité sera donnée aux véhicules venant de la rue du Calvaire et se dirigeant vers le centre de Stambruges. - La vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h à hauteur des travaux. - Un passage sécurisé de minimum 1.50 m sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 474-25
Lieu : Ellignies-Ste-Anne – N526 - rue des Combattants – de BK 8.884 à 8.902
Motif : Modification du réseau électrique pour le compte d’ORES – POWALCO 24028233
Date : Ellignies-Ste-Anne, N526, rue des Combattants, entre le 17/09/2025 à 07.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie, côté gauche, depuis la BK 8.884 jusqu’à la BK 8.902. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation RX.5/Piétons/cyclistes (a) annexée au présent. La vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur du chantier. Les travaux seront réalisés par forage dirigé sous voirie à hauteur de la BK 8.902 et ne pourront pas empiéter sur la bande de circulation.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 406-25
Lieu : Rameignies – rue de la Catoire
Motif : Travaux de raccordement électricité pour ORES – en trottoir et voirie – Powalco 25012210
Date : Rameignies, rue de la Catoire, entre le 15/09/2025 à 08.00 hrs et le 24/10/2025 à 18hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
• L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. • La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3.(tri) annexée au présent. • La vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h sur toute la section du chantier. • Un passage sécurisé de minimum 1,50 M sera mis en place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 471-25
Lieu : Grandglise – N527 – rue de la Station, 23 – de la BK 14.680 à 14.756
Motif : Placement d’un câble de télédistribution – VOO-ORANGE – par forage dirigé – Powalco 25052754
Date : Grandglise, N527, rue de la Station, N° 23 entre le 17/09/2025 à 07.00 hrs et le 23/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits à hauteur des travaux. La vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur du chantier. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.2. (tri) annexée au présent Il sera strictement interdit de toucher à la piste cyclable en hydrocarbure, même partiellement. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les pesonnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 472-25
Lieu : Basècles — N50 - rue Grande, 60
Motif : réservation de stationnement - livraison
Date : Basècles rue Grande 60 le 11/09/2025 de 7h à 17h les mesures de sécurité suivantes seront d'application :
L'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits, sur la bande de stationnement, le long du no 60 afin de permettre le stationnement du camion de livraison, UNIQUEMENT le temps nécessaire au déchargement.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 469-25
Lieu : Basècles – N50 – rue Grande, à hauteur du n° 8
Motif : Placement d'un conteneur sur bande de stationnement
Date : Basècles, N50, rue Grande, à partir du 12/09/2025 à 06.00hrs et jusqu’au 15/09/2025 à 18.00hrs :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits sur une distance de 20 mètres à hauteur du n° 8 afin de permettre la pose du conteneur (panneaux E3). - Si le conteneur empiète sur la bande de circulation, la circulation sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation RX.3/r.2 min annexée au présent. - Un passage sécurisé de minimum 1.50 m sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 468-24
Lieu : Beloeil – rue du Dr Roland, à hauteur du n° 9
Motif : Raccordement à l’égouttage public – en trottoir
Date : Basècles, rue du Dr Roland, à hauteur du n° 9, entre le 11/09/2025 à 6h et le 12/09/2025 à 17h00, les mesures de sécurité suivantes seront applicables :
- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 30 mètres à hauteur du chantier. - La vitesse sera réduite à 30km/h sur cette distance. - Des déviations piétons seront prévues de part et d’autre du chantier.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 462-25
Lieu : Basècles – Perche à l’Oiseau, à hauteur du n° 13
Motif : Placement d'un conteneur sur bande de stationnement
Date : Basècles, Perche à l’Oiseau, à partir du 05/09/2025 à 06.00hrs et jusqu’au 19/09/2025 à 18.00hrs :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits sur une distance de 20 mètres sur la bande de stationnement située le long du n° 13 afin de permettre la pose du conteneur (E3). - Un passage sécurisé de minimum 1.20 m sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 470-25
Lieu : Quevaucamps – rue Emile Royer, 83
Motif : Stationnement d’un camion-mixer à béton
Date : Quevaucamps, rue Emile Royer, entre le 11/09/2025 à 7h et le 12/09/2025 à 17h, les mesures suivantes seront applicables, le temps nécessaire au déchargement du béton :
- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur une distance de 20 mètres sur la bande de stationnement située à hauteur du n° 83. - Une déviation piétons sera prévue en amont et en aval de l’immeuble concerné.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 464-25
Lieu : Beloeil – rue Robert Dremière / rue des Viviers au Bois
Motif : Travaux d’extension du réseau électrique pour ORES – en trottoir et voirie - POWALCO 24075351
Date : Beloeil, rue Robert Dremière / rue des Viviers au Bois, entre le 09/09/2025 à 07h et le 30/09/2025 à 17h, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
• Le stationnement et l’arrêt des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux selon l’état d’avancement du chantier. • La vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur du chantier. • La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur les planches de signalisation R2.3 (B19-B21) pour les travaux en accotement dans la rue Robert Dremière. • Afin de garantir la sécurité, des feux tricolores seront placés au carrefour rue des Viviers au Bois / rue Robert Dremière. • Un passage sécurisé sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 449-25
Lieu : Beloeil – N526 - rue de Mons, à hauteur du n° 2
Motif : Placement d'un conteneur en voirie
Date : Beloeil - N526 - rue de Mons, le 10/09/2025 de 06.00hrs à 18.00hrs :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 50 mètres à hauteur du n° 2 (panneaux E3) - La circulation des véhicules se fera par demi-chaussée avec passage alterné (panneaux B19 et B21) sur cette distance. Priorité sera donnée aux véhicules venant de Sirault. - La vitesse au niveau du chantier sera ramenée à 30 km/h (panneaux C43-C46). - Une pré-signalisation sera placée à son carrefour avec la rue des Viviers au Bois et la Place de Beloeil. - Selon les nécessités des travaux, la circulation pourra être réglée au moyen de feux tricolores avec préavis. - Le trottoir ne pourra pas être encombré et devra rester libre de passage en permanence pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 446-25
Lieu : Beloeil – N526 - rue du Château – de BK 11.020 à BK 11.265
Motif : Renouvellement et raccordement canalisations SWDE + pose de 2 câbles HT pour ORES. Plan phase 2. Plan phase 1
Ouverture en accotement et voirie – Powalco 25047007
Date : Beloeil - N526 - rue du Château, entre le 22/09/2025 à 07.00 hrs et le 19/12/2025 à 18hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application:
• Le stationnement et l’arrêt des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. • La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3.(tri) annexée au présent. • La vitesse sera ramenée à 30km/H depuis son carrefour avec la Place de Beloeil et jusqu’à son carrefour avec la rue Baron Descamps. • Des passages sécurisés de minimum 1,20 m seront mis en place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite à hauteur des travaux.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 442-25
Lieu : Stambruges - rue Albert 1er, à hauteur du n° 65 et sur le parking opposé au n° 54
Motif : Travaux électricité pour ores – en trottoir - POWALCO 24102124 Ouverture de 2 niches en trottoir pour mises en service par Ores
Date : Stambruges, rue Albert 1er , les mesures de sécurité suivantes seront d’application entre le 02/09/2025 à 6h00 et le 12/09/2025 à 18h00 :
• Le stationnement et l’arrêt des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur du n° 65 ainsi que sur le parking situé à l’opposé du n° 54. • La vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h à hauteur des travaux. • La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3 (B19-B21) annexée au présent. • Si la sécurité l’exige, la circulation devra être réglée au moyen de feux tricolores avec préavis. • Un passage sécurisé de minimum 1.50 mètres sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 444-25
Lieu : Beloeil – N526 – rue du Château, à hauteur du n° 31
Motif : Raccordement eau - réseau SWDE – en trottoir / accotement – Powalco 25061395
Date : Beloeil, N526, rue du Château, entre le 01/09/2025 à 07.00 hrs et le 19/09/2025 à 18hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 30 mètres à hauteur du n° 31. La vitesse des véhicules sera ramenée à 30 km/h à hauteur du chantier. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur le planche de signalisation RX.3/Piétons/cyclistes (a) annexée au présent. Un passage sécurisé de minimum 1,50 m sera mis en place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Le chantier devra impérativement être terminé pour le 19 septembre 2025 au plus tard.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 439-25
Lieu : Basècles – Chemin du Piquet
Concerne : Travaux de pose de conduites d’adduction d’eau pour la SWDE – prolongation AR 382-25
Date : Basècles, Chemin du Piquet, entre le 29/08/2025 à 17.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
La circulation des véhicules sera interdite, excepté riverains et agriculteurs : o entre son carrefour avec la N527, Chaussée Brunehaut et son carrefour avec la rue Gaston Destrebecq, o dans le chemin de remembrement qui relie le Chemin du Piquet et la rue Fénèque. Des déviations seront mises en place par le demandeur tel que repris sur le plan joint.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 388-25
Lieu : Basècles – rue du Grand Vent
Motif : Pose de câbles électriques + 2 cabines pour ORES – Powalco 25037337 – en trottoir / accotement Construction d’un centre logistique de 6 entités
Date : Basècles, rue du Grand Vent, du 18/08/2025 à 07.00 hrs au 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 50 mètres à hauteur du chantier. La vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h sur cette distance La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation Rx.2/r.2 med. annexée au présent. Selon les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra être réglée au moyen de feux tricolores avec préavis. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les usagers faibles
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 364-25
Lieu : Basècles – rue de condé n°7-69 – rue Alfred Gors n°13-15 – rue du Carme n°4-18 et n°21 à 87
Motif : Remplacement de 30 poteaux et câble - Ouverture en trottoir et accotement - POWALCO : 25002423
Date : Basècles, rue de Condé à hauteur des n°7 à 69, entre le 16/07/2025 à 08 h et le 19/09/2025 à 18 h, les mesures de sécurité suivantes seront d’application UNIQUEMENT lorsque le chantier sera dans cette voirie :
• L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits à hauteur des travaux ; • La vitesse des véhicules sera ramenée à 30 km/h à hauteur du chantier ; • La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation jointe au présent. • Un passage sécurisé de minimum 1.50 mètre sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 457-25
Lieu : Wadelincourt – du n° 71, rue des Préaux au n°11, rue de Basècles
Motif : Remplacement de poteaux vétustes pour ORES – en accotement - POWALCO : 225026437
Date : Basècles, du n° 71, rue des Préaux au n°11, rue de Basècles, entre le 08/09/2025 à 07h et le 10/10/2025 à 18h, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
- L’arrêt et le stationnement seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. - La circulation des véhicules se fera par demi chaussée avec passage alterné. - Si la sécurité l’exige, le mobilier urbain des chicanes pourra être déplacé en accotement par le demandeur et replacé dès la fin des travaux. - La vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur du chantier. - Un passage sécurisé de minimum 1.5 M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 456-25
Lieu : Basècles – rue de Quevaucamps, à hauteur du n° 7/3
Motif : Travaux de raccordement à l’égouttage public
Date : Basècles, rue de Quevaucamps, entre le 02/09/2025 à 7 heures et le 15/09/2025 à 17 heures, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 50 m à hauteur du n° 7/3. La vitesse sera ramenée à 30 km/h sur cette distance. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3.(B19-B21) annexée au présent. Un passage sécurisé sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 428-25
Lieu : Basècles – N50 – rue Grande et rue des Ecoles
Motif : Aménagement d’un quai TEC
Date : Basècles, N50, rue Grande, du 22/08/2025 à 08.00 hrs au 30/10/2025 à 18.00hrs, les mesures suivantes seront d’application (voir plan joint) :
o Le stationnement sera interdit le long de l’église tel que repris sur le plan joint. o La vitesse des véhicules sera ramenée à 30 km/h à hauteur du chantier. o Une zone piétonne sécurisée sera prévue pour les piétons et personnes à mobilité réduite. o L’arrêt de bus « Basècles Eglise » (lignes 86A et 86C) sera provisoirement supprimé et un arrêt de remplacement sera prévu tel que repris sur le plan du TEC Hainaut joint au présent.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 431-25
Lieu : Basècles – rue du Carme, à hauteur des n° 21, 53, 54, 56, 73, 75, 83, 86, 92, 109, 111 et à hauteur du poteau électrique situé entre le n° 87 et Belgian Stone Supply
Motif : Réfection de dalles de béton – PIC 2022-2024 – Lot 2 et 3 - Plan de circulation
Date : Basècles, rue du Carme, du 29/08/2025 à 07.00 hrs au 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
La circulation des véhicules sera interdite, excepté desserte locale. Des déviations seront mises en place par le demandeur tel que repris sur les plans joints pour les autres usagers. L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. La circulation des véhicules se fera par demi chaussée avec passage alterné. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. La rue sera mise en cul-de-sac à hauteur du n° 52. Le sens unique actuel entre la rue Chasse Gérard et la rue de Condé sera abrogé et la circulation se fera dans les deux sens.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 435-25
Lieu : Basècles - rue Alfred Gors, à hauteur du n° 1 rue du Banc de Pierre, n° 72, 46, 42, 32, 26, 16 et 9
Motif : Remplacement de poteaux vétustes pour ORES – en accotement - POWALCO : 23094969
Date : Basècles, rue du Banc de Pierre, à hauteur des n° 72, 46, 42, 32, 26, 16 et 9, entre le 01/09/2025 à 07h et le 26/09/2025 à 18h, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
- L’arrêt et le stationnement seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. - La vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur du chantier. - Un passage sécurisé de minimum 1.5 M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 427-25
Lieu :Basècles – rue de Condé, à hauteur du n° 52
Motif : Echafaudage en trottoir
Date : Basècles, rue de Condé, entre le 08/09/2025 à 06h00 et le 22/09/2025 à 18h00 :
• L'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur la bande de stationnement située le long du n° 52. • Un passage sécurisé de minimum 1,50 M sera mis en place pour le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 429-25
Lieu : Stambruges – rue du Banc de Sable, à hauteur du n° 11
Motif : Placement d'un conteneur sur bande de stationnement
Date : Stambruges, rue du Banc de Sable, à partir du 13/09/2025 à 06.00hrs et jusqu’au 15/09/2025 à 18.00hrs :
- Le stationnement et l'arrêt des véhicules seront interdits sur une distance de 20 mètres sur la bande de stationnement située à hauteur du n° 11 afin de permettre la pose du conteneur (E3). - Si le conteneur empiète sur la bande de circulation, la vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h à hauteur des travaux (C43-C45). - Le conteneur ne pourra pas entraver l’accès aux garages des immeubles avoisinants. - Un passage sécurisé de minimum 1.50 m sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 430-25
Lieu : Stambruges – rue du Calvaire, à hauteur des n° 151 et 153
Motif : Travaux d’égouttage pour IPALLE – Remplacement de 40,54m de tuyau 400 PVC – en accotement/trottoir
Date : Stambruges, rue du Calvaire, 151-153 entre le 01/09/2025 à 07 heures et le 19/09/2025 à 17 heures, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits et la vitesse sera ramenée à 30km/h à hauteur des travaux. Selon les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra se faire par demi chaussée avec passage alterné. Un passage sécurisé sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 420-25
Lieu : Basècles – N50 - rue Octave Battaille, à hauteur du n° 83
Motif : Echafaudage – Travaux de toiture
Date : Basècles, N50, rue Octave Battaille, entre le 27/08/2025 à 07.00 hrs et le 05/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur la bande de stationnement à hauteur du n° 83. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 418-25
Lieu : Basècles – rue de Quevaucamps, n° 8
Motif : Problème de fuite conduite eau à réparer en URGENCE – en accotement Powalco 25077401
Date : Basècles, rue de Quevaucamps, entre le 20/08/2025 à 08h00 et le 04/09/2025 à 16h00, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
• L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur du n° 8. • La circulation des véhicules sera régie selon la planche de signalisation RX.3/r.2 min. annexée au présent. • La vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h à hauteur des travaux. • Si un passage sécurisé ne peut être garanti pour les piétons, une « déviation piétons » sera prévue de part et d’autre du chantier.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 415-25
Lieu : Basècles – rue Porte à Camp, à hauteur des n° 22, 26, 48, 50 et au carrefour rue Porte à Camp / rue des Déportés
Motif : Réfection de dalles de béton – PIC 2022-2024 – Lot 2 et 3
Date : Basècles, rue Porte à Camp, entre le 11/08/2025 à 07.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
La rue sera mise en cul-de-sac à partir du n° 2 et jusqu’à son carrefour rue des Déportés La circulation des véhicules sera interdite, excepté desserte locale. Pour la desserte locale, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des n° 22, 26, 48 et 50 et la circulation des véhicules se fera par demi chaussée avec passage alterné. Une pré-signalisation sera prévue : • à hauteur du carrefour rue de Condé / rue Porte à Camp indiquant que la rue sera mise en cul-de-sac à partir du n° 2. • à hauteur du carrefour rue des Déportés / rue Porte à Camp interdisant de tourner à gauche. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 404-25
Lieu : Basècles – rue Gaston Destrebecq, à hauteur du n° 2
Motif : Raccordement eau - réseau SWDE – en trottoir / accotement sans traversée en voirie – Powalco 25049080
Date : Basècles, rue Gaston Destrebecq, entre le 18/08/2025 à 07.00 hrs et le 18/09/2025 à 18hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie sur une distance de 50 mètres à hauteur du n° 2 et la vitesse y sera limitée à 30 km/h. Un passage sécurisé de minimum 1,50 m sera mis en place pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 280-25
Lieu : Stambruges/Grandglise - rue du Banc de Sable (section comprise entre son carrefour avec la rue de Tournai (N50) et son débouché dans la rue du Colâ.
Motif : Réfection de voirie + égouttage
Date : Stambruges-Grandalise. rue du Banc de Sable - section comprise entre son carrefour avec la rue de Tournai (N50) et son débouché dans la rue du Colâ. entre le 26/05/2025 à 7 heures et le 11/09/2025 à 18 heures. les mesures de sécurité suivantes seront d'application :
La circulation des véhicules sera interdite et la signalisation adéquate sera mise en place selon le plan en annexe Un accès à pied au cimetière de Grandglise sera assuré par la rue du Château d'Eau
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 410-25
Lieu : Basècles – rue des Déportés, à hauteur des n° 18, 19, 25, 28, 54, 90, 131, 133, 148
Motif : Réfection de dalles de béton – PIC 2022-2024 – Lot 2 et 3
Date : Basècles, rue des Déportés, entre le 11/08/2025 à 07.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des travaux. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3. (B19-B21) annexée au présent et la vitesse sera ramenée à 30km/h. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Les travaux débuteront à partir de la N50, côté pair, suivis du côté impair.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 413-25
Lieu : Basècles – rue Pré à Parchon, à hauteur des n° 67, 81, 84 et 88
Motif : Réfection de dalles de béton – PIC 2022-2024 – Lot 2 et 3
Date : Basècles, rue Pré à Parchon, entre le 11/08/2025 à 07.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits de part et d’autre de la voirie à hauteur des n° 67, 81, 84 et 88. La circulation des véhicules sera régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation R2.3. (B19-B21) annexée au présent et la vitesse sera ramenée à 30km/h. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Les travaux débuteront côté pair, suivis du côté impair.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 389-25
Lieu : Basècles – rue du Banc de Pierre, 25-29
Motif : Travaux extension gaz pour ORES – Powalco 25044727 – en accotement / bande de stationnement
Date : Basècles, rue du Banc de Pierre, du 11/08/2025 à 07.00 hrs au 19/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur la bande de stationnement entre les n° 25 et 29. La vitesse des véhicules sera ramenée à 30km/h sur cette distance. Selon les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra être régie selon les prescriptions reprises sur la planche de signalisation Rx.3/r.2 med. annexée au présent. Une largeur de route de minimum 4 mètres devra rester libre de passage en permanence. Un passage sécurisé de minimum 1.50M sera prévu pour les usagers faibles.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 381-25
Lieu : Thumaide – rue du Haut Coron, à hauteur du n° 26
Motif : Démolition du mur d’enceinte d’un bâtiment
Date : Thumaide, rue du Haut-Coron, entre le 04/08/2025 à 07.00 hrs et le 30/09/2025 à 17hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits le long du n° 26. La vitesse sera ramenée à 30km/h entre le n° 14 et le carrefour rue Haut Coron / rue de l’Incinérateur. Des déviations piétons seront mises en place par le demandeur de part et d’autre des travaux.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 398-25
Lieu : Grandglise – Chemin de halage (rue du Fayt vers Stambruges)
Motif : Route barrée – Réfection des berges le long du canal Blaton-Ath
Date : Grandglise, sur le Chemin de halage, le long du canal Blaton-Ath, rue du Fayt vers Stambruges, du 18/08/2025 à 06.00 hrs au 14/09/2025 à 18.00hrs
o La circulation des véhicules sera interdite sur le chemin de halage, à partir du pont-levis sis rue du Fayt dans la direction de Stambruges, tel que repris sur le plan joint. o Des déviations seront mises en place via la rue du Fayt et la N50.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 089-25
Lieu : ELLIGNlES.Ste.ANNE
Motif : Luttes ballantes - Saison 2025
Date : ELLIGNlES.Ste•ANNE sur la Place d'Ellignies ainsi que dans la Rue Wallez à partir du 1er mars 2025 et durant toute la période ballante, les mesures de sécurité suivantes seront d'application :
Lors de chaque organisaüon de luttes ballatnes et entraînements, le stationnement, l'arrét et la circulation de tous véhicules seront interdits sur le ballodrome sis rue Wallez ainsi qu'aux chemins menant à celui-ci. A l'exception des véhicules prioritaires identifiés comme tels
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 459-25
Lieu : STAMBRUGES
Motif : Rallye Equestre Franco-Belge
Date : Stambruges, dans la rue du Grippet, le dimanche 21 septembre 2025 entre 08.00hrs et 16.00hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
Le double sens de circulation actuel sera abrogé, la circulation se fera dans le sens RN 50 vers la rue du Côla La circulation y sera interdite exceptée desserte locale et véhicules prioritaires identifiés comme tels L’accès au bois et à la Palmeraie via la rue de l’Hippodrome restera libre Les véhicules seront placés en stationnement du côté droit de la chaussée et ce sur toute sa section dans le sens N50 à et vers le centre de Stambruges La circulation des véhicules circulant sur la RN 50 et voulant se rendre vers le centre de Stambruges sera déviée par la rue du Banc de Sable.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 458-25
Lieu : ELLIGNIES STE ANNE
Motif : Brocante dans le cadre de la Ducasse
Date : Ellignies-ste-Anne, le dimanche 21 septembre 2025 à partir de 05.00 hrs jusqu’à 18.00 hrs, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
L’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits dans la rue Monplaisir, section comprise entre le N°16 et son carrefour avec la rue Choquette. Une pré-signalisation sera posée à hauteur de la rue Neuve et à hauteur de la rue Robert Lelong afin de signaler « rue barrée à 30 mètres – accès interdit, à l’exception des riverains et des véhicules prioritaires identifiés comme tels ». Une déviation sera mise en place via la rue Robert Lelong, par la partie demanderesse.
ARRETE DU BOURGMESTRE
AR 460-25
Lieu : ELLIGNIES STE ANNE
Motif : Fête Septembrale – 13 septembre 2025
Date : ELLIGNIES-Ste-ANNE, rue de l’Alouette, le samedi 13 septembre 2025 de 09.00hrs jusqu’à minuit, les mesures de sécurité suivantes seront d’application :
Le double sens de circulation sis dans la rue de l’Alouette section comprise entre son carrefour avec la rue du Culot et le pont du TGV est abrogé. La circulation des véhicules s’y fera dans le sens Beloeil vers Leuze en Hainaut. Dans la rue de l’Alouette, section comprise entre son carrefour avec la rue du Culot et le Pont du TGV (limite de Commune avec Leuze en Hainaut), le stationnement des véhicules sera autorisé « en épi » sur le côté gauche de la chaussée et ce dans le sens de circulation Beloeil vers Leuze en Hainaut. Dans cette même section, la vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h. Sur ce même tronçon, la circulation des véhicules se fera sur la bande de circulation de droite dans le sens Beloeil vers Leuze en Hainaut. Une déviation sera mise en place via la rue Robert Lelong (tronçon longeant la ligne TGV) pour les usagers venant de l’entité de Leuze-en-Hainaut et se dirigeant vers Beloeil. Le double sens de circulation sis actuellement dans la rue Robert Lelong, section comprise entre son carrefour avec la rue de l’Alouette (tronçon longeant la ligne du TGV)et son carrefour avec la rue Monplaisir est abrogé. La circulation des véhicules s’y fera dans le sens rue de l’Alouette à et vers la rue Monplaisir. Le double sens de circulation dans la rue Robert Lelong, section comprise entre son carrefour avec la rue de l’Alouette et son débouché avec elle-même est abrogé. La circulation se fera dans le sens rue de l’Alouette vers son carrefour avec elle-même. La circulation y sera réservée à la desserte locale et aux véhicules prioritaires identifiés comme tels.